2 октября 2020
Извещение о проведении запроса котировок на право заключения контракта с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по объекту: «Строительство многофункциональной спортивно
Извещение
о проведении запроса котировок на право заключения договора с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» на оказание услуг по осуществлению строительного
контроля при выполнении работ по объекту: «Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории МБОУ "Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева в п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия» в рамках проведения благотворительной программы с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» на 2020 год.
Благотворитель
Наименование: АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»
Место нахождения, почтовый адрес: Почтовый адрес: 115093, Российская Федерация, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1; тел. (495) 966-50-00; факс (495) 966-52-22;
moscow.reception@cpcpipe.ru
Контактное лицо: Батнасунов М.Н.
Номер контактного телефона: (84722) 4-13-89
Адрес электронной почты:
Elista.Reception@cpcpipe.ru
Заказчик (Получатель)
Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ики-Бурульская средняя общеобразовательная школа им. А. Пюрбеева» (сокращенное наименование - МБОУ "Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева»)
Место нахождения, почтовый адрес: 359130, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский р-н, п. Ики-Бурул, ул. Октябрьская 2а
Контактное лицо: Лиджиева Лидия Горяевна
Номер контактного телефона: 8(84732)9-11-78
Адрес электронной почты:
iki-burul_school@mail.ru
Координатор
Наименование: Администрация Ики-Бурульского районного муниципального образования Республики Калмыкия
Место нахождения, почтовый адрес: 359130, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, п.Ики-Бурул, ул.Октябрьская, д.№ 1,
Ответственное должностное лицо: Владимиров А.Т.
Номер контактного телефона: (8-847-32) 91-1-60
Адрес электронной почты:
i-b.rmo.rk@mail.ru
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос котировок
Наименование объекта закупки: оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по объекту: «Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории МБОУ "Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева в п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия».
Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики: Смотреть в приложении №4 к извещению о проведении запроса котировок
Количество оказываемых услуг (поставки товара, выполняемых работ): Смотреть в приложении №4 к извещению о проведении запроса котировок
Сроки оказания услуг: От даты заключения Договора до полного исполнения принятых по Договору обязательств
Место оказания услуг: 359130, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, п. Ики-Бурул, ул.Октябрьская дом № 2а
Начальная (максимальная) цена договора
Источник финансирования: Благотворительные средства АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»
Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, условиями договора
Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки с 30.09.2020 г. по 08.10.2020 г. до 17:00 (время московское) по адресу: 359130, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, п.Ики-Бурул, ул.Октябрьская, д.№1 , 1 этаж, кабинет Архитектора администрации Ики-Бурульского РМО РК Отырова Б.Д. Телефон (8-847-32) 91-1-60, E-mail:
i-b.rmo.rk@mail.ru, (с 9:00 до 17:30 (время московское) обед с 12:30 до 14:00 (время московское).
Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения Обеспечение исполнения договора – не предусмотрено
Обоснование максимальной цены договора: расчет начальной (максимальной) цены
договора смотреть в Приложении № 6 к извещению о проведении запроса котировок.
Форма котировочной заявки: в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с п.3. Требовании к участникам закупки.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок Дата и время вскрытия конвертов: «08» октября 2020 г. 10:00 по адресу: 359130, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, п.Ики-Бурул, ул.Октябрьская, д.№ 1, 1 этаж, кабинет Архитектора администрации Ики -Бурульского РМО РК Отырова Б.Д.
Время, место и дата подведения итогов: в 10 часов 00 минут (время московское) 08.10.2020 года по адресу: 359130, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, п.Ики-Бурул, ул.Октябрьская, д.№ 1.
информация о договорной службе, договорном управляющем:
Определение победителя запроса котировок Победителем запроса котировок является участник, предложивший наименьшую цену.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены договора в размере до 15 процентов: Не установлено.
Преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены договора в размере до 15 процентов: Не установлено.
Преимущества субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям Не установлено.
Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: Не установлено.
Требования к участникам закупки
1. Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
2. Участник закупки должен соответствовать единым требованиям:
соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
правомочность участника закупки заключать договор;
отсутствие ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
деятельность участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не приостановлена, на дату подачи заявки на участие в закупке;
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
отсутствие между участником запроса котировки и Координатором/Получателем конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Координатора/Получателя, член комиссии по осуществлению квалификационного отбора, руководитель договорной службы Координатора/Получателя, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества
соблюдение требований Федерального Закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
отсутствие административных и уголовных расследований или вступивших в силу приговоров по уголовным, гражданским делам в отношении участника, его директоров, владельцев, руководителей и сотрудников;
Наличие опыта оказания услуг, аналогичных предмету запроса котировки не менее 3-х лет.
3. Исчерпывающий перечень документов, входящих в котировочную заявку:
- заполненная форма котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок);
- анкета участника закупки по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок);
- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки (копия Свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ (строительный контроль), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заверенная надлежащим образом);
- сведения о качестве и объеме оказываемых услуг по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель) . В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
- предложение о цене Договора (указывается в Приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок);
- документы, подтверждающие наличие опыта оказания услуг, аналогичных предмету запроса котировки в течении 3-х лет
К извещению о проведении запроса котировок прилагается:
1. Форма котировочной заявки (приложение №1)
2. анкета участника закупки (приложение №2)
3. сведения о качестве и объеме оказываемых услуг (приложение №3)
4. Техническое задание (приложение №4).
5. Проект договора (приложение №5).
6. Расчет начальной (максимальной цены) (приложение №6).
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
___________________________________________________________________________________
(полное наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц), банковские реквизиты участника размещения заказа)
ИНН__________________________
Телефон (факс)__________________________
Адрес электронной почты__________________________
Котировочная заявка
«___» _________________ 20___ г.
Кому: Администрации Ики-Бурульского районного муниципального образования Республики Калмыкия.
Уважаемые господа!
Изучив извещение о проведении запроса котировок и принимая установленные в нем требования, мы
________________________________________________________________________________
(наименование организации и почтовый адрес участника размещения заказа)
согласны оказать услуги по осуществлению строительного контроля на условиях и в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок на право заключения договора с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по объекту: «Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории МБОУ "Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева в п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия» в рамках проведения благотворительной программы с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» на 2020 год и документами, входящими в настоящую котировочную заявку, на общую сумму:
_____________________________________________________________________________.
(сумма в рублях цифрами и прописью)
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса котировок _____________________________________________________________________________
Наименование участника запроса котировок
следующим требованиям:
1) отсутствие ликвидации участника запроса котировки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие приостановки деятельности участника запроса котировки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок;
3) отсутствие у участника запроса котировки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. (Участник запроса котировки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);
4) отсутствие у участника запроса котировки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника запроса котировки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5) отсутствие между участником запроса котировки и Координатором/Получателем конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Координатора/Получателя, член комиссии по осуществлению квалификационного отбора, руководитель договорной службы Координатора/Получателя, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, мы берем на себя обязательства подписать договор по форме, указанной в приложении 5 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения договораа.
В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй номер, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с, мы обязуемся подписать договор по форме, указанной в приложении 5 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения договора.
В случае признания нас единственным участником закупки, мы берем на себя обязательства подписать договор по форме, указанной в приложении 5 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения договора.
Данная заявка на участие в запросе котировок представлена с пониманием того, что Заказчик, Координатор, Благотворитель оставляет за собой право отклонить или принять котировочную заявку, отклонить все заявки, прекратить процедуру запроса котировок или отказаться от заключения договора на любом из этапов закупки.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера нами уполномочен
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон представителя Участника закупки)
Все сведения о запросе котировок просим сообщать уполномоченному лицу.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.
Телефон: _____________________;
Факс: ________________________;
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________.
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена печатью Участника закупки.
(подпись) (фамилия, имя, отчество подписавшего лица, должность)
М.П.
Приложение №2
к извещению о проведении
запроса котировок
Анкета Участника закупки
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника закупки
2. Место нахождения Участника закупки
3. Почтовый адрес Участника закупки Адрес
Телефон
Факс
4. Банковские реквизиты:
4.1. Наименование обслуживающего банка
4.2. Расчетный счет
4.3. Корреспондентский счет
4.4. Код БИК
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена печатью Участника закупки.
(подпись) (фамилия, имя, отчество подписавшего лица, должность)
М.П.
Приложение №3
к извещению о проведении
запроса котировок
Сведения о качестве и объеме оказываемых услуг
1 Наименование и характеристики оказываемых услуг, условия исполнения договора: Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ___ по адресу: ____
1. Требования, установленные, к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к результатам услуг:
Объем оказываемых услуг:
1.1. Исполнитель оказывает услуги (далее - услуги) по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ___ (далее - Работы) по адресу: ___ (далее - Объект).
Общая стоимость Работ, подлежащих строительному контролю составляет ____, в т.ч. НДС
Исполнитель оказывает Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением Работ на основании проектной документации разработанной ____.
1.2. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля включает в себя проведение Исполнителем мероприятий предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
Исполнитель обязан выполнять мероприятия по осуществлению систематической проверки соответствия объема, стоимости, срока и качества работ, выполняемых подрядной организацией Заказчика, техническому заданию Заказчика, утвержденной проектной и сметной документации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, техническим условиям и государственным стандартам в течение всего периода выполнения работ подрядной организацией, в том числе:
1. Осуществить проверку и подтверждение готовности подрядной и
субподрядных организаций к выполнению Работ на Объекте (наличие соответствующих лицензий, допусков, выданных саморегулируемыми организациями, оснащенность квалифицированным персоналом, оснащенность техникой, соответствие лабораторий контроля качества работ определенным требованиям, укомплектованность участников выполнения работ проектной и другой нормативно-технической документацией);
2. Осуществлять контроль за устранением дефектов в проектной и сметной
документации, выявленных в процессе выполнения Работ, документированный возврат дефектной документации проектной организации, контроль и документированную приемку исправленной документации, передачу ее исполнителю Работ
3. Проверять правильности проведения подрядной организацией и
субподрядными организациями входного контроля качества строительных материалов и оборудования, конструкций и изделий, проведение выборочных испытаний и их актирование.
4. Осуществлять проверку соблюдения последовательности и состава
технологических операций при осуществлении Работ.
5. Контролировать соответствие объемов и качества работ, выполненных
подрядной организацией и предъявленных к оплате Заказчиком техническому заданию, проектной, сметной документации;
6. Осуществлять контроль, письменное согласование и ведение учета объемов и стоимости выполненных работ, по которым предоставлена расчетно-платежная документация к оплате.
7. Осуществлять контроль за недопущением увеличения стоимости работ в процессе их выполнения подрядной организацией;
8. Обеспечивать и контролировать выполнение работ и сдачу результата работ в сроки, предусмотренные договором, на основании которых выполняются работы;
9. Проверять наличие документов при выполнении подрядных работ, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);
10. Участвовать в освидетельствовании и оценке выполненных подрядных работ, скрываемых при производстве последующих работ, а также в обеспечении требований Заказчика по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;
11. Осуществлять контроль за выполнением подрядной организацией требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания актов на освидетельствование скрытых работ;
12. Осуществлять проведение в рамках строительного контроля сплошного или выборочного контроля качества работ с использованием визуального, инструментальных и физических методов контроля;
13. Участвовать в проверках и испытаниях результата работ, в рабочих комиссиях образуемых Заказчиком, в приемке результата выполненных работ;
14. Участвовать в проводимых Заказчиком совещаниях, проверках и других мероприятиях, связанных непосредственно с контролем и надзором.
15. Обеспечивать учет объемов и стоимости объемов работ, выполненных с нарушением требований к качеству;
16. Осуществлять контроль устранения подрядной организацией и субподрядными организациями выявленных дефектов и брака при производстве строительных работ, монтажа оборудования и пусконаладочных работ, включая выдачу предписаний об устранении замечаний и приостановке работ.
17. Контролировать ведение исполнительной документации в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (РД-11-02-2006).
18. Контролировать исполнение указаний и предписаний Заказчика, требований уполномоченных государственных органов и организаций, относящихся к вопросам качества работ, конструкций, материалов, изделий и оборудования, устранению дефектов недоделок;
19. Проверка своевременного выполнения подрядной организацией
замечаний и предложений технического надзора, Заказчика, государственных органов надзора по устранению недостатков в организации и технологии производства работ, выявленных отступлений от технических и проектных решений, устранения допущенных дефектов и недоделок. Замечания Исполнителя о недостатках выполнения работ должны быть оформлены в письменной форме, в т.ч. с записью в журнал производства работ. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.
20. Участвовать в проверках, проводимых уполномоченными
государственными органами и организациями;
21. Извещать Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при проведении строительного, извещать заказчика во всех случаях о необходимости выполнения срочных работ для предотвращения аварий;
22. Обеспечивать приостановку работ на Объекте в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых подрядной организацией материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства работ, а также в иных случаях, угрожающих сохранности или качеству Объекта либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, с обязательным уведомлением о своем решении Заказчика.
23. Осуществлять контроль соблюдения подрядной организацией правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил представитель Исполнителя обязан запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов);
24. Осуществлять контроль за соблюдением подрядными организациями правил и норм экологической безопасности и противопожарной безопасности.
25. Участвовать в приемке работ и проводить согласование Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ (Форма КС-3). В течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения от подрядной организации Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) рассмотреть указанный акт на предмет его соответствия результатам выполненных Работ подлежащих приемке. При отсутствии каких-либо замечаний согласовать Акт о приемке выполненных Работ (Форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), счет за выполненные подрядной организацией работы.
26. В случае отступления подрядной организацией от условий Договора, проектно-сметной документации, нарушении требований СНиП, технических регламентов и иных нормативных документов Исполнитель при приемке выполненных Работ составляет мотивированный отказ и направляет его подрядной организации, с указанием сроков устранения недостатков. При этом Исполнитель немедленно уведомляет Заказчика о фактах, выявленных в ходе приемки Работ недостатков и сроках, установленных подрядной организации для устранения недостатков.
27. Участвовать в рассмотрении предложений подрядной организации и самостоятельно вносить предложения по повышению качества, снижению стоимости и сокращению сроков проведения работ подрядной организацией;
28. Незамедлительно информировать Заказчика о необходимости выполнения дополнительных видов работ, а также о возникновении непредвиденных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невозможность обеспечения прав и законных интересов Заказчика, в том числе о нарушениях срока завершения выполнения Работ и о других подобных обстоятельствах.
29. Извещать Заказчика и соответствующие государственные органы обо всех случаях аварийного состояния на Объекте и объемах работ по ликвидации аварий;
30. Оформлять результаты услуг в объеме и по форме (журналы, акты), предусмотренными СНиП, нормативными актами в сфере строительства;
31. Приостанавливать строительно-монтажные работы и немедленно сообщать об этом Заказчику, если отмечены:
- отклонения от проектно-сметной документации, не согласованные с Заказчиком и проектной организацией;
- нарушения требований СНиП и/или технических регламентов, других правил и норм;
- признаки того, что дальнейшие работы ведут к загрязнению окружающей среды.
В рамках оказание услуг по осуществлению строительного контроля Исполнитель также обязан:
1. Участвовать в передаче подрядной организации строительной площадки
по акту приема-передачи строительной площадки.
2. Осуществить контроль за организацией подрядной организацией
строительной площадки, а именно обеспечением ограждения строительной площадки с даты начала выполнения Работ до приемки результата выполненных Работ; размещением на строительных лесах и (или) ограждениях информации с указанием видов и сроков выполнения Работ, наименований Заказчика и подрядной организации, ФИО представителей Заказчика и подрядной организации, контактных телефонов; возведением на территории строительной площадки временных сооружений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
3. Осуществлять контроль за организацией места временного хранения отходов, осуществлением ежедневной уборки строительной площадки, а по завершении работ осуществлением окончательной уборки строительной площадки от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ Подрядчиком.
4. Осуществлять контроль за привлечением подрядной организацией Работ своими силами и средствами, с привлечением для выполнения Работ исключительно специалистов и рабочей силы, квалификация, опыт, компетенция которых подтверждена действующими удостоверениями, допусками, и квалификация которых позволит обеспечить надлежащее качество и своевременное выполнение Работ.
5. Осуществлять согласование привлечения подрядной организацией субподрядных организаций, путем анализа сведений, предоставляемых подрядной организацией о предмете договора субподряда, наименовании, адресе и иных реквизитах субподрядной организации; наличии допуска саморегулируемой организации на виды работ, подлежащих выполнению субподрядной организацией и (или) лицензии, наличие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации для выполнения соответствующих работ; сведений о квалификации, опыте и компетенции специалистов и рабочих субподрядной организации.
6. Контролировать использование для производства работ оборудования, инструментов и материалов, имеющих соответствующие сертификаты или иные документы, подтверждающие соответствие нормативам и обеспечивающие эффективное проведение работ. Указанные документы должны быть представлены подрядной организацией на русском языке и надлежащим образом заверены. Подрядная организация несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
1.3. Оборот документов и отчетность
1.3.1. Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля:
- Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и заказчиком;
- Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;
- Результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядной организации;
- Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
- Журналы работ;
- Результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию;
- Графики производства работ.
1.3.2. Деловая переписка.
Деловая переписка ведется на протяжении осуществления инженерного сопровождение Объекта, сшивается в папки в двух экземплярах:
- один экземпляр передается для хранения Заказчику;
- один экземпляр хранится у Исполнителя
1.3.3. Отчетность по строительному контролю.
В течении 5 дней месяца следующего за отчетным Исполнитель представляет Заказчику месячный отчет (в 2-х экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде);
По окончании строительства исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в настоящем пункте;
Рекомендуемое содержание месячного отчета Исполнителя:
Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
1. Раздел начинается с таблицы "Объемы выполненных работ", в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ).
2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчиков в отчетный период:
- Отмечены недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.
- Приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытаний подрядчика;
- В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками графика производства работ
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в календарные графики производства работ.
2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- Рассмотреть причины отставания;
- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения работ;
- Предложить возможные способы устранения отставания.
Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе выполнения работ
- В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу выполнения работ и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения работ; предложены возможные способы устранения этих проблем;
- Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период);
Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках.
- Копии актов проверок, переданных исполнителю заказчиком;
- Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;
- Сведения об исполнении замечаний по актам проверок.
Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте.
- Перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов;
- Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе их выполнения с копиями обосновывающих материалов;
- Сведения об изменениях графиков производства работ.
Раздел 7. Происшествия на Объекте.
Раздел 8. Заключительный
В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, здесь же должна содержаться декларация, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.
Раздел 9. Приложения
1. Протоколы совещаний на объекте;
2. Перечень актов приемки работ (по форме 3 Макета отчета)
3. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля
4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий
5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных подрядчиками
6. Ведомости объемов выполненных работ
7. Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы строительства)
Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по договору. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования заказчика.
1.4. Требования к участникам закупки: Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом закупки, а именно участник закупки должен иметь:
Свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ (строительный контроль), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по следующим видам работ:
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, согласно перечню работ, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12. 2009 № 624:
- 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14);
- 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12);
- 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20).
2
Сведения о включенных (не включенных) в цену услуги расходах: В цену договора должны быть включены все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по договору, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена печатью Участника закупки.
(подпись) (фамилия, имя, отчество подписавшего лица, должность)
М.П.
Приложение № 4
к извещению о проведении запроса котировок
Техническое задание
оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по объекту: «Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории МБОУ "Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева в п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия».
1. Предмет котировки – право заключения договора по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по объекту «Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории МБОУ "Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева в п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия».
2. Требования, установленные к качеству, сроку, объёму выполняемых работ, оказываемых услуг и объёму предоставления гарантий качества:
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля включает в себя проведение Исполнителем мероприятий предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
Исполнитель обязан выполнять мероприятия по осуществлению систематической проверки соответствия объема, стоимости, срока и качества работ, выполняемых подрядной организацией Заказчика, техническому заданию Заказчика, утвержденной проектной и сметной документации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, техническим условиям и государственным стандартам в течение всего периода выполнения работ подрядной организацией, в том числе:
1. Осуществлять проверку и подтверждение готовности подрядной и субподрядных организаций к выполнению Работ на Объекте (наличие соответствующих лицензий, допусков, выданных саморегулируемыми организациями, оснащенность квалифицированным персоналом, оснащенность техникой, соответствие лабораторий контроля качества работ определенным требованиям, укомплектованность участников выполнения работ проектной и другой нормативно-технической документацией);
2. Осуществлять контроль за устранением дефектов в проектной и сметной документации, выявленных в процессе выполнения Работ, документированный возврат дефектной документации проектной организации, контроль и документированную приемку исправленной документации, передачу ее исполнителю Работ
3. Проверять правильности проведения подрядной организацией и субподрядными организациями входного контроля качества строительных материалов и оборудования, конструкций и изделий, проведение выборочных испытаний и их актирование.
4. Осуществлять проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении Работ.
5. Контролировать соответствие объемов и качества работ, выполненных подрядной организацией и предъявленных к оплате Заказчиком техническому заданию, проектной, сметной документации;
6. Осуществлять контроль, письменное согласование и ведение учета объемов и стоимости выполненных работ, по которым предоставлена расчетно-платежная документация к оплате.
7. Осуществлять контроль за недопущением увеличения стоимости работ в процессе их выполнения подрядной организацией;
8. Обеспечивать и контролировать выполнение работ и сдачу результата работ в сроки, предусмотренные договором, на основании которых выполняются работы;
9. Проверять наличие документов при выполнении подрядных работ, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);
10. Участвовать в освидетельствовании и оценке выполненных подрядных работ, скрываемых при производстве последующих работ, а также в обеспечении требований Заказчика по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;
11. Осуществлять контроль за выполнением подрядной организацией требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания актов на освидетельствование скрытых работ;
12. Осуществлять проведение в рамках строительного контроля сплошного или выборочного контроля качества работ с использованием визуального, инструментальных и физических методов контроля;
13. Участвовать в проверках и испытаниях результата работ, в рабочих комиссиях образуемых Заказчиком, в приемке результата выполненных работ;
14. Участвовать в проводимых Заказчиком совещаниях, проверках и других мероприятиях, связанных непосредственно с контролем и надзором.
15. Обеспечивать учет объемов и стоимости объемов работ, выполненных с нарушением требований к качеству;
16. Осуществлять контроль устранения подрядной организацией и субподрядными организациями выявленных дефектов и брака при производстве Работ, монтажа оборудования и пусконаладочных работ, включая выдачу предписаний об устранении замечаний и приостановке работ.
17. Контролировать ведение исполнительной документации в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения".
18. Контролировать исполнение указаний и предписаний Заказчика, требований уполномоченных государственных органов и организаций, относящихся к вопросам качества работ, конструкций, материалов, изделий и оборудования, устранению дефектов недоделок;
19. Проверка своевременного выполнения подрядной организацией замечаний и предложений технического надзора, Заказчика, государственных органов надзора по устранению недостатков в организации и технологии производства работ, выявленных отступлений от технических и проектных решений, устранения допущенных дефектов и недоделок. Замечания Исполнителя о недостатках выполнения работ Объекта должны быть оформлены в письменной форме, в т.ч. с записью в журнал производства работ. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.
20. Участвовать в проверках, проводимых уполномоченными государственными органами и организациями;
21. Извещать Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при проведении строительного, извещать заказчика во всех случаях о необходимости выполнения срочных работ для предотвращения аварий;
22. Обеспечивать приостановку работ на Объекте в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых подрядной организацией материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства работ, а также в иных случаях, угрожающих сохранности или качеству Объекта либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, с обязательным уведомлением о своем решении Заказчика.
23. Осуществлять контроль соблюдения подрядной организацией правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил представитель Исполнителя обязан запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов);
24. Осуществлять контроль за соблюдением подрядными организациями правил и норм экологической безопасности и противопожарной безопасности.
25. Участвовать в приемке работ и проводить согласование Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ (Форма КС-3). В течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения от подрядной организации Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) рассмотреть указанный акт на предмет его соответствия результатам выполненных Работ подлежащих приемке. При отсутствии каких-либо замечаний согласовать Акт о приемке выполненных Работ (Форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), счет за выполненные подрядной организацией работы.
26. В случае отступления подрядной организацией от условий Договора, проектно-сметной документации, нарушении требований СНиП, технических регламентов и иных нормативных документов Исполнитель при приемке выполненных Работ составляет мотивированный отказ и направляет его подрядной организации, с указанием сроков устранения недостатков. При этом Исполнитель немедленно уведомляет Заказчика о фактах, выявленных в ходе приемки Работ недостатков и сроках, установленных подрядной организации для устранения недостатков.
27. Участвовать в рассмотрении предложений подрядной организации и самостоятельно вносить предложения по повышению качества, снижению стоимости и сокращению сроков проведения работ подрядной организацией;
28. Незамедлительно информировать Заказчика о необходимости выполнения дополнительных видов работ, а также о возникновении непредвиденных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невозможность обеспечения прав и законных интересов Заказчика, в том числе о нарушениях срока завершения выполнения Работ и о других подобных обстоятельствах.
29. Извещать Заказчика и соответствующие государственные органы обо всех случаях аварийного состояния на Объекте и объемах работ по ликвидации аварий;
30. Оформлять результаты услуг в объеме и по форме (журналы, акты), предусмотренными СНиП, нормативными актами в сфере строительства;
31. Приостанавливать строительно-монтажные работы и немедленно сообщать об этом Заказчику, если отмечены:
- отклонения от проектно-сметной документации, не согласованные с Заказчиком и проектной организацией;
- нарушения требований СНиП и/или технических регламентов, других правил и норм;
- признаки того, что дальнейшие работы ведут к загрязнению окружающей среды.
В рамках оказание услуг по осуществлению строительного контроля Исполнитель также обязан:
1. Участвовать в передаче подрядной организации строительной площадки по акту приема-передачи строительной площадки.
2. Осуществить контроль за организацией подрядной организацией строительной площадки, а именно обеспечением ограждения строительной площадки с даты начала выполнения Работ до приемки результата выполненных Работ; размещением на строительных лесах и (или) ограждениях информации с указанием видов и сроков выполнения Работ, наименований Заказчика и подрядной организации, ФИО представителей Заказчика и подрядной организации, контактных телефонов; возведением на территории строительной площадки временных сооружений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
3. Осуществлять контроль за организацией места временного хранения отходов, осуществлением ежедневной уборки строительной площадки, а по завершении работ осуществлением окончательной уборки строительной площадки от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ Подрядчиком.
4. Осуществлять контроль за привлечением подрядной организацией Работ своими силами и средствами, с привлечением для выполнения Работ исключительно специалистов и рабочей силы, квалификация, опыт, компетенция которых подтверждена действующими удостоверениями, допусками, и квалификация которых позволит обеспечить надлежащее качество и своевременное выполнение Работ.
5. Осуществлять согласование привлечения подрядной организацией субподрядных организаций, путем анализа сведений, предоставляемых подрядной организацией о предмете договора субподряда, наименовании, адресе и иных реквизитах субподрядной организации; наличии допуска саморегулируемой организации на виды работ, подлежащих выполнению субподрядной организацией и (или) лицензии, наличие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации для выполнения соответствующих работ; сведений о квалификации, опыте и компетенции специалистов и рабочих субподрядной организации.
6. Контролировать использование для производства работ оборудования, инструментов и материалов, имеющих соответствующие сертификаты или иные документы, подтверждающие соответствие нормативам и обеспечивающие эффективное проведение работ. Указанные документы должны быть представлены подрядной организацией на русском языке и надлежащим образом заверены. Подрядная организация несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
2.2. Наличие гарантийных обязательств – на весь объём оказываемых услуг - не менее срока предоставления гарантий подрядчиками при заключении договора.
3.Заказчик: МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им А.Пюрбеева», Россия, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, п.Ики-Бурул, ул. Октябрьская, №2"а".
-Координатор: Администрация Ики-Бурульского районного муниципального образования Республики Калмыкия., Россия, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, п.Ики-Бурул, ул.Октябрьская, №1.
4.Исполнитель: По результатам запроса котировок.
5. Требования к описанию участниками размещения заказа оказываемых услуг.
В соответствии с Приложением №3 к извещению о проведении запроса котировок
6. Место оказания услуг: адрес объекта - МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им А.Пюрбеева», Россия, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, п.Ики-Бурул, ул.Октябрьская, №2"а".
7. Сроки оказания услуг: от даты заключения договора до полного исполнения принятых по договору обязательств.
8. Начальная цена договора:
Начальная (максимальная) цена настоящего договора составляет 652 020,00(шестьсот пятьдесят две тысячи двадцать) рублей.
9. Форма, сроки и порядок оплаты: согласно п. 3.1. проекта договора (Приложение 3)
10. Источник финансирования заказа: Благотворительные средства АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».
Наименование организации подпись Ф.И.О.
Приложение № 5
к извещению о проведении запроса котировок
проект
Договор
об оказании услуг на осуществление строительного контроля при выполнении работ
по объекту: «Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории МБОУ "Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева в п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия»
г. Москва _________________ 2020 года
Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», именуемое в дальнейшем «Благотворитель», в лице______________________________________, действующего на основании Доверенности № ________________________с одной стороны,
Администрация Ики-Бурульского районного муниципального образования Республики Калмыкия, именуемое в дальнейшем «Координатор», в лице исполняющего полномочия главы администрации Бадмаева В.А., действующего на основании Устава, со второй стороны, __________________________________________(Свидетельство о допуске к работам № _______________ от ____________ г. ), приглашенный Координатором к участию в настоящем Договоре (письмо Координатора № ________от __.__.201 ; г.), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________, действующего на основании_______________, с третьей стороны, и МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им А.Пюрбеева», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице директора Лиджиевой Л.Г., действующей на основании Устава, с четвертой стороны, заключили настоящий Договор (далее - «Договор») с целью оказания благотворительной помощи в виде оказания услуг по строительному контролю (далее - «Услуги») за соблюдением требований нормативных документов, проектных решений и качеством выполнения строительно-монтажных работ строительным подрядчиком на объекте «Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории МБОУ "Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева в п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия» (далее – «Объект» и «Работы» соответственно) в интересах жителей Республики Калмыкия, пользующихся услугами Получателя (далее – «Благополучатели»).
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Благотворитель предоставляет на благотворительной основе денежные средства Исполнителю в оплату Услуг. Исполнитель обязуется оказать Услуги, включая возможные услуги, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для контроля соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
1.2. Общая не превышаемая сумма настоящего Договора составляет ________________российских рублей, включая все применимые налоги. Указанная сумма является непревышаемой и представляет собой максимальную сумму всех платежей, которые Благотворитель обязуется осуществить в качестве благотворительного пожертвования денежных средств на оказание Услуг
1.3. Техническое задание на оказание Услуг представлено в Приложении «А», которое прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
1.4 Исполнитель оказывает Услуги в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае необходимости (по обращению Получателя) – и начального периода эксплуатации Объекта.
1.5.Стороны стремятся к тому, чтобы благотворительная помощь была оказана беспристрастным и благоприятным образом с целью удовлетворения потребностей Благополучателей.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1 Получатель обязуется передать Исполнителю в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора всю необходимую для оказания Услуг документацию. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и утверждена в установленном порядке. Получатель предоставляет Исполнителю беспрепятственный доступ на строительную площадку/в зону проведения Работ.
2.2. Для организации оказания Услуг Координатор назначает ответственных представителей:
______________.
Для организации оказания Услуг Получатель назначает ответственных представителей:
______________.
Для организации оказания Услуг Исполнитель назначает ответственных представителей:
______________.
Для организации оказания Услуг Благотворитель назначает ответственных представителей:
______________.
Ответственные представители действуют на основании Договора и обладают всеми необходимыми полномочиями для осуществления административных и управленческих действий, не накладывающих финансовых обязательств и не противоречащих условиям Договора.
2.3 Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Техническим заданием, приведенным в Приложении «А» к настоящему Договору.
2.4. Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
2.5. Получатель, Благотворитель, Координатор, а также их уполномоченные представители вправе проверять ход и качество оказываемых Услуг в период действия настоящего Договора.
В случае выявления нарушений в ходе оказания Услуг со стороны Исполнителя Получателем и Исполнителем составляется двусторонний акт с указанием недостатков Услуг и сроков их устранения.
2.6. Исполнитель обязуется в согласованный Сторонами срок устранять выявленные недостатки
2.7. Если в период гарантийной эксплуатации (гарантийного срока) результата Работ выполненных подрядной организацией на Объекте, обнаружатся недостатки препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, Исполнитель обязан оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором при устранении подрядной организацией недостатков выполненных Работ за свой счет. Обязанность по оказанию Услуг по настоящему Договору при устранении подрядной организацией недостатков выполненных Работ сохраняется за Исполнителем на весь период гарантийного срока результата Работ, выполненных подрядной организацией, который продлевается на период устранения подрядной организацией обнаруженных недостатков.
2.8. В случае если Исполнитель не устранил допущенные им недостатки в сроки, указанные Получателем, Получатель вправе устранить их своими или привлеченными силами с возложением на Исполнителя всех понесенных расходов.
3. Порядок сдачи-приемки Услуг
3.1. Не позднее 10 (десятого) числа месяца следующего за отчетным Исполнитель обязан передать Получателю двусторонний акт сдачи-приемки Услуг с приложением Отчетной документации по строительному контролю по форме приложения «В» к настоящему Договору
3.2. Получатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки Услуг от Исполнителя обязан рассмотреть представленную отчетность и подписать акт сдачи-приемки Услуг со своей стороны, организовать его визирование уполномоченным представителем Координатора и передать один экземпляр акта сдачи-приемки Услуг Исполнителю или направить мотивированный отказ Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней, с указанием сроков устранения недостатков. Обнаруженные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет.
3.3. Услуги считаются принятыми после подписания акта сдачи-приемки Услуг.
3.4. При обнаружении недостатков оказанных Услуг после их приемки, Получатель незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках оказанных Услуг и сроках их устранения.
Если Исполнитель не явится для подписания акта в течение 2 (двух) дней со дня получения уведомления Получателя, Получатель имеет право составить односторонний акт и направить его Исполнителю, с требованием устранить недостатки оказанных Услуг.
3.5.По завершению оказания всех Услуг Координатор представляет Благотворителю c сопроводительным письмом о соответствии/несоответствии порядка расходования денежных средств Исполнителем условиям Договора:
- копии подписанных Исполнителем и Получателем и заверенных Координатором актов сдачи-приемки услуг
- копии Отчетной документации по строительному контролю по форме приложения «В» за каждый отчетный период
4.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Оплата по настоящему Договору производится следующим образом:
- 30 (тридцать) процентов от общей суммы Договора, указанной в п. 1.2. – аванс в размере ___________ российских рублей осуществляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Координатора оригинала должным образом оформленного счета, выписанного Исполнителем после подписания Договора всеми Сторонами;
- 70 (семьдесят) процентов от общей суммы Договора, указанной в п.1.2., – окончательный расчет в размере __________ российских рублей осуществляется банковским переводом со счета Благотворителя на расчетный счет Исполнителя после завершения оказания Услуг Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Координатора оригинала должным образом оформленного Исполнителем счета с приложением полного комплекта сопроводительных документов, в том числе копии актов сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанных представителями Исполнителя и Получателя, заверенных Координатором и копий Отчетной документации по строительному контролю по форме приложения «В» за каждый отчетный период.
4.2 При оформлении счета Исполнителю необходимо:
- в графе «Покупатель» написать «Благотворитель» – Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» и указать «Основание платежа – благотворительная помощь КТК»;
- направить один оригинал счета с четкой надписью «Оригинал счета» со всеми сопроводительными документами по адресу:
Финансовый департамент – Отдел по учету кредиторской задолженности
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»
Почтовый адрес: 115093, Российская Федерация, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1; тел. (495) 966-50-00; факс (495) 966-52-22;
moscow.reception@cpcpipe.ru
- отдельно одну копию такого счета (с надписью «Копия») и сопроводительных документов – контактному лицу в АО «КТК-Р».
Все счета должны быть идентифицированы путем указания даты и номера Договора с АО «КТК-Р», к которому относится конкретный счет.
Вопросы, касающиеся счетов, можно направлять контактному лицу в АО «КТК-Р».
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.В соответствии с условиями Договора Благотворитель обязуется:
5.1.1 Осуществить благотворительное пожертвование в форме передачи Исполнителю денежных средств на достижение целей, определенных в преамбуле Договора в сумме и порядке, установленными условиями Договора.
5.1.2 По письменному запросу представить Координатору копии платежных документов, подтверждающих оплату.
5.2. В соответствии с условиями Договора Благотворитель вправе:
5.2.1.Осуществлять контроль за расходованием денежных средств благотворительного пожертвования, в том числе в любое время потребовать от Координатора/Получателя/Исполнителя внеочередного представления документации, подтверждающей ход оказания Услуг.
5.2.2.Отказаться от оплаты Услуг или приостановить перевод денежных при:
-Наличии мотивированных претензий к качеству и срокам оказания Услуг
-нарушении требований, предъявляемых к предоставляемой для оплаты документации в соответствии с п.4.1. Договора
5.2.3. проводить аудиторскую проверку любой документации Исполнителя, Координатора и Получателя, относящейся к оказанию благотворительной помощи. Исполнитель, Координатор и Получатель должны обеспечить хранение такой документации и доступ к ней уполномоченного представителя Благотворителя в течение не менее чем 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего Договора.
5.3.В соответствии с условиями Договора Координатор обязуется:
5.3.1 Осуществлять контроль за:
- исполнением Исполнителем и Получателем обязательств по настоящему Договору,
- целевым расходования денежных средств, направленных на оказание Услуг
- соответствием оказания Услуг Техническому заданию.
5.3.2. По требованию Благотворителя во внеочередном порядке организовать получение у ответственной Стороны документации, подтверждающей ход оказания Услуг
5.4.В соответствии с условиями Договора Получатель обязуется:
5.4.1. Предоставлять Исполнителю проектно-сметную документацию, договор строительного подряда на выполнение Работ и иную необходимую информацию.
5.4.2. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Услуг
5.4.3. осуществлять приемку услуг в соответствии с требованиями законодательства .
5.3.4. давать Исполнителю необходимые разъяснения в ходе оказания Услуг.
5.5. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется:
5.5.1. Оказать Услуги своими силами в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Договора.
5.5.2. Представить квалифицированных работников для оказания Услуг по настоящему договору
5.5.3. Гарантировать качество оказываемых Услуг и нести ответственность перед Сторонами за ненадлежаще оказанные Услуги
5.5.4 Своевременно предоставлять отчетную и иную документацию подтверждающую оказание услуг и порядок расходование денежных средств благотворительного пожертвования.
5.2. В соответствии с условиями Договора Исполнитель вправе:
5.2.1. Получать от Получателя любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
5.2.2. Самостоятельно определять методы оказания Услуг.
5.2.3. требовать от строительного подрядчика выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией, договором подряда, требованиями действующего законодательства
5.2.4.Вносить в исполнительную и техническую документацию обязательные для строительного подрядчика требования и указания о качестве Работ, применяемых материалов, деталей и конструкций
5.2.5. приостановить Работы до устранения строительным подрядчиком нарушений: некачественно выполненных Работ, в том числе отдельных видов работ, применения некачественных материалов и оборудования, производства работ не в соответствии с условиями договора подряда или проектно – сметной документацией.
6.Ответственность Сторон
6.1.Исполнитель, Координатор и Получатель солидарно отвечают за оказание Услуг. Благотворитель не отвечает за оказание Услуг. Благотворитель отвечает только за оплату в соответствии с пунктами 1.2,4.1. и 5.1.1 настоящего Договора.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. За нарушение сроков оказания Услуг, повлекшее нарушение сроков выполнения подрядной организацией Работ на Объекте, Исполнитель обязан на основании обоснованного пиьсменного требования Благотворителя уплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
6.4. За ненадлежащее оказание Исполнителем Услуг, которое привело к снижению качества, надежности, безопасности Объекта, выявленного в ходе выполнения Работ на Объекте или в процессе эксплуатации Объекта, Благотворитель имеет право потребовать уплаты Исполнителем штрафа в размере 10% от цены настоящего Договора.
6.5. В случае, если действия работников Исполнителя, в результате которых объемы и содержание Услуг по настоящему Договору не соответствуют указанным в настоящем Договоре, выполнены с ненадлежащим качеством, либо полученные результаты являются ошибочными, а также в случае отсутствия выдачи предупреждений о некачественном выполнении Работ на Объекте и иных нарушениях, что в дальнейшем приводит к возникновению дополнительных Работ по исправлению некачественно выполненных Работ на Объекте строительным подрядчиком, Благотворитель вправе потребовать уплаты Исполнителем штрафа за каждое выявленное нарушение в размере 1 % от цены настоящего Договора.
6.6. Исполнитель отвечает за качество оказания Услуг по настоящему Договору, правильность выданных им предписаний, за соблюдение сроков выполнения Работ на Объекте, полноту ведения строительного контроля, за качество выполнения Работ на Объекте. В случае, если Получателем и/или Благотворителем понесены убытки в результате ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору Получатель и/или Благотворитель вправе потребовать возмещения убытков в полном объёме, которые подлежат возмещению в течение 30 дней с даты получения претензии Получателя и/или Благотворителя. Убытки Получателя и/или Благотворителя возмещаются в полном объеме сверх неустойки.
6.7. Уплата неустойки (штрафа) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.
6.8. Начисление и уплата неустоек, штрафов, убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору осуществляется на основании обоснованной письменного требования.
6.9. В случае существенного нарушения Исполнителем условий настоящего Договора Получатель и/или Благотворитель и/или Координатор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке на основании соответствующего письменного уведомления, направленного другим Сторонам не менее чем за 10 рабочих дней до даты расторжения Договора.
6.10. Благотворитель вправе требовать отмены пожертвования и отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке при использовании Исполнителем денежных средств, с нарушением их целевого назначения, указанного в преамбуле Договора, или при изменении целевого назначения благотворительного пожертвования
6.11.Денежные средства, не израсходованные Исполнителем к моменту направления письменного уведомления о расторжении Договора или израсходованные в нарушение условий Договора, подлежат возврату Благотворителю в течение 5 (пяти) банковских дней
6.12 Ущерб, нанесенный лицу, не являющемуся Стороной по Договору, по вине Исполнителя и/или Получателя и/или Координатора возмещается виновной Стороной. При этом Благотворитель не несет ответственности перед Сторонами по Договору, а также лицами, не являющимися Сторонами по Договору, за любой вред или/и ущерб, причиненный в процессе оказания Услуг. Ни при каких обстоятельствах Благотворитель не несет ответственность за упущенную выгоду любой из Сторон настоящего Договора.
7 СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
7.1 Стороны при исполнении Договора соблюдают сами и обеспечивают соблюдение своими работниками, агентами требований применимого к Договору права, регламентов Благотворителя, в том числе «Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Порядка информирования работниками АО «КТК-Р» Службы безопасности АО «КТК-Р» об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства», правил техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
7.2. Получатель, Координатор и Исполнитель подтверждают получение копий «Принципов хозяйственной деятельности КТК» и «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования работниками АО «КТК-Р» Службы безопасности АО «КТК-Р» об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства». Получатель, Координатор и Исполнитель соглашаются с тем, что соблюдение ими «Принципов хозяйственной деятельности КТК» при сотрудничестве с Благотворителем является обязательным требованием и существенным условием настоящего Договора, и обязуются не нарушать ни одного из условий «Принципов хозяйственной деятельности КТК» при исполнении Договора.
7.3. Если Исполнитель, Координатор или Получатель предоставляют персонал, который будет представлять Благотворителя перед третьими лицами, Получатель, Координатор и Исполнитель также гарантируют, что такой персонал будет действовать в соответствии с «Кодексом делового поведения КТК» и «Порядком информирования работниками АО «КТК-Р» Службы безопасности АО «КТК-Р» об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства».
7.4. Никто из должностных лиц, агентов или сотрудников любой из Сторон не должен:
прямо или косвенно предоставлять или получать какие-либо комиссионные вознаграждения, гонорары, скидки, подарки или плату в порядке покрытия представительских расходов в связи с исполнением Договора,
оформлять какие-либо коммерческие договоренности с какими-либо должностными лицами, агентами или сотрудниками другой Стороны или в их пользу.
7.5. Без ущерба для иных прав, предоставленных Благотворителю, в случае нарушения Получателем, Координатором или Исполнителем условий, указанных в настоящем Разделе 7 Договора, Благотворитель вправе незамедлительно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, направив Сторонам уведомление об этом в письменной форме.
8.Заверения
8.1. Исполнитель в соответствии с ст.431.2 Гражданского кодекса заверяет:
выполнение обязательств по настоящему Договору полностью соответствует учредительными документам;
о наличии лицензий, разрешений и допусков, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору;
никакие государственные чиновники и служащие, избранные или назначенные, не имеют никакой бенефициарной доли участия в организации Исполнителя.
8.2. Координатор и Получатель в соответствии с ст.431.2 Гражданского кодекса заверяет:
-что отбор Исполнителя осуществлен в соответствии с применимыми нормами законодательства Российской Федерации и в полной мере отвечает требованиям Основных принципов, положений и требований Политики АО «КТК-Р» в области благотворительности;
- об отсутствии утвержденного либо планируемого финансового обеспечения (полностью или частично) предмета Договора в исполнении расходных обязательств Российской Федерации, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, муниципального образования, на территории которых планируется оказание Услуг, а также финансирования за счет иных спонсорских и благотворительных источников;
- об отсутствии аффилированных связей государственных чиновников и служащих, имевших отношение к отбору Исполнителя, руководителей Получателя, а также их близких родственников с участниками и руководителями Исполнителя;
-что никакие государственные чиновники и служащие, избранные или назначенные, не имеют никакой бенефициарной доли участия как в организации Подрядчика, так и по настоящему Договору.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как:
наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы;
война, военные действия, блокада;
а также других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения Договора, при условии, что возникшее обстоятельство действующее законодательство относит к обстоятельствам непреодолимой силы.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другие Стороны о возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных обстоятельств может служить свидетельство Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа. В случае ненаправления или несвоевременного направления извещения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы виновная Сторона обязана возместить другим Сторонам убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
10.3. Срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то любая из Сторон может отказаться от исполнения Договора.
11. Срок действия Договора
11.1Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств. За Координатором/Получателем и Исполнителем сохраняется обязательство предоставить Благотворителю всю отчетную документацию, подтверждающую использование благотворительной помощи по назначению, после истечения срока настоящего Договора.
11.2. Прекращение действия Договору не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
12. Заключительные положения
12.1. Отношения Сторон по Договору регулируются материальным правом Российской Федерации.
12.2. Любые изменения и дополнения Договора действительны, если они оформлены Дополнительным соглашением и подписаны всеми Сторонами, за исключением случаев изменения или расторжения Договора по решению суда или одностороннего отказа от исполнения Договора в установленном порядке
12.3. В течение срока действия Договора Стороны обязуются письменно извещать друг друга о любых изменениях своих банковских и почтовых реквизитов, местонахождения и иных обстоятельствах, которые могут иметь значение для исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь этим, реорганизацию, ликвидацию, несостоятельность, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения.
12.4.Стороны не имеют права передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия других трех Сторон.
12.5 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
13.Приложения
Все Приложения к Договору являются неотъемлемой его частью.
Приложение А «Техническое задание»;
Приложение В «Рекомендуемое содержание месячного отчета»
14. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
Благотворитель
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р».
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115093, Российская Федерация, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1; тел. (495) 966-50-00; факс (495) 966-52-22;
moscow.reception@cpcpipe.ru
Координатор
Администрация Ики-Бурульского районного муниципального образования Республики Калмыкия.
Юридический адрес: 359130 Россия, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, п. Ики-Бурул, ул. Октябрьская,№1;
тел. 8 (847-32)91-1-63, факс: 8 (847-32)91-1-60.
Исполнитель
Адрес, телефон
Платежные реквизиты
Получатель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ики-Бурульская средняя общеобразовательная школа им. А. Пюрбеева».
Юридический адрес: 359130, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский р-н, п. Ики-Бурул, ул. Октябрьская 2а;
тел. 8(84732)9-11-78;
iki-burul_school@mail.ru.
ПОДПИСИ СТОРОН / SIGNATURES OF THE PARTIES
Благотворитель/ Benefactor Получатель/ Recipient Координатор/ Coordinator Исполнитель/ Contractor
________________
________________
_______________
Приложение А к Договору № _______________
от _______________/
Техническое задание
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ___ по адресу: ____
Объем оказываемых услуг:
1.1. Исполнитель оказывает услуги (далее - услуги) по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ___ (далее - Работы) по адресу: ___ (далее - Объект).
Исполнитель оказывает Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением Работ на основании проектной документации разработанной ____.
1.2. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля включает в себя проведение Исполнителем мероприятий предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
Исполнитель обязан выполнять мероприятия по осуществлению систематической проверки соответствия объема, стоимости, срока и качества работ, выполняемых подрядной организацией Получателя, техническому заданию Получателя, утвержденной проектной и сметной документации, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, техническим условиям и государственным стандартам в течение всего периода выполнения работ подрядной организацией, в том числе:
3. Осуществить проверку и подтверждение готовности подрядной и
субподрядных организаций к выполнению Работ на Объекте (наличие соответствующих лицензий, допусков, выданных саморегулируемыми организациями, оснащенность квалифицированным персоналом, оснащенность техникой, соответствие лабораторий контроля качества работ определенным требованиям, укомплектованность участников выполнения работ проектной и другой нормативно-технической документацией);
4. Осуществлять контроль за устранением дефектов в проектной и сметной
документации, выявленных в процессе выполнения Работ, документированный возврат дефектной документации проектной организации, контроль и документированную приемку исправленной документации, передачу ее исполнителю Работ
17. Проверять правильности проведения подрядной организацией и
субподрядными организациями входного контроля качества строительных материалов и оборудования, конструкций и изделий, проведение выборочных испытаний и их актирование.
18. Осуществлять проверку соблюдения последовательности и состава
технологических операций при осуществлении Работ.
19. Контролировать соответствие объемов и качества работ, выполненных
подрядной организацией и предъявленных к оплате Получателем техническому заданию, проектной, сметной документации;
20. Осуществлять контроль, письменное согласование и ведение учета объемов и стоимости выполненных работ, по которым предоставлена расчетно-платежная документация к оплате.
21. Осуществлять контроль за недопущением увеличения стоимости работ в процессе их выполнения подрядной организацией;
22. Обеспечивать и контролировать выполнение работ и сдачу результата работ в сроки, предусмотренные договором, на основании которых выполняются работы;
23. Проверять наличие документов при выполнении подрядных работ, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);
24. Участвовать в освидетельствовании и оценке выполненных подрядных работ, скрываемых при производстве последующих работ, а также в обеспечении требований Получателя по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;
25. Осуществлять контроль за выполнением подрядной организацией требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания актов на освидетельствование скрытых работ;
26. Осуществлять проведение в рамках строительного контроля сплошного или выборочного контроля качества работ с использованием визуального, инструментальных и физических методов контроля;
27. Участвовать в проверках и испытаниях результата работ, в рабочих комиссиях образуемых Получателем, в приемке результата выполненных работ;
28. Участвовать в проводимых Получателем совещаниях, проверках и других мероприятиях, связанных непосредственно с контролем и надзором.
29. Обеспечивать учет объемов и стоимости объемов работ, выполненных с нарушением требований к качеству;
30. Осуществлять контроль устранения подрядной организацией и субподрядными организациями выявленных дефектов и брака при производстве строительных работ, монтажа оборудования и пусконаладочных работ, включая выдачу предписаний об устранении замечаний и приостановке работ.
17. Контролировать ведение исполнительной документации в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" .
18. Контролировать исполнение указаний и предписаний Получателя, требований уполномоченных государственных органов и организаций, относящихся к вопросам качества работ, конструкций, материалов, изделий и оборудования, устранению дефектов недоделок;
31. Проверка своевременного выполнения подрядной организацией
замечаний и предложений технического надзора, Получателя, государственных органов надзора по устранению недостатков в организации и технологии производства работ, выявленных отступлений от технических и проектных решений, устранения допущенных дефектов и недоделок. Замечания Исполнителя о недостатках выполнения работ должны быть оформлены в письменной форме, в т.ч. с записью в журнал производства работ. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.
32. Участвовать в проверках, проводимых уполномоченными
государственными органами и организациями;
33. Извещать Получателя обо всех нарушениях, выявленных при проведении строительного, извещать Получателя во всех случаях о необходимости выполнения срочных работ для предотвращения аварий;
34. Обеспечивать приостановку работ на Объекте в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых подрядной организацией материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства работ, а также в иных случаях, угрожающих сохранности или качеству Объекта либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, с обязательным уведомлением о своем решении Получателя.
35. Осуществлять контроль соблюдения подрядной организацией правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил представитель Исполнителя обязан запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов);
36. Осуществлять контроль за соблюдением подрядными организациями правил и норм экологической безопасности и противопожарной безопасности.
37. Участвовать в приемке работ и проводить согласование Актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ (Форма КС-3). В течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения от подрядной организации Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) рассмотреть указанный акт на предмет его соответствия результатам выполненных Работ подлежащих приемке. При отсутствии каких-либо замечаний согласовать Акт о приемке выполненных Работ (Форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), счет за выполненные подрядной организацией работы.
38. В случае отступления подрядной организацией от условий Договора, проектно-сметной документации, нарушении требований СНиП, технических регламентов и иных нормативных документов Исполнитель при приемке выполненных Работ составляет мотивированный отказ и направляет его подрядной организации, с указанием сроков устранения недостатков. При этом Исполнитель немедленно уведомляет Получателя о фактах, выявленных в ходе приемки Работ недостатков и сроках, установленных подрядной организации для устранения недостатков.
39. Участвовать в рассмотрении предложений подрядной организации и самостоятельно вносить предложения по повышению качества, снижению стоимости и сокращению сроков проведения работ подрядной организацией;
40. Незамедлительно информировать Получателя о необходимости выполнения дополнительных видов работ, а также о возникновении непредвиденных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невозможность обеспечения прав и законных интересов Получателя, в том числе о нарушениях срока завершения выполнения Работ и о других подобных обстоятельствах.
41. Извещать Получателя и соответствующие государственные органы обо всех случаях аварийного состояния на Объекте и объемах работ по ликвидации аварий;
42. Оформлять результаты услуг в объеме и по форме (журналы, акты), предусмотренными СНиП, нормативными актами в сфере строительства;
31. Приостанавливать строительно-монтажные работы и немедленно сообщать об этом Получателю, если отмечены:
- отклонения от проектно-сметной документации, не согласованные с Получателем и проектной организацией;
- нарушения требований СНиП и/или технических регламентов, других правил и норм;
- признаки того, что дальнейшие работы ведут к загрязнению окружающей среды.
В рамках оказание услуг по осуществлению строительного контроля Исполнитель также обязан:
7. Участвовать в передаче подрядной организации строительной площадки
по акту приема-передачи строительной площадки.
8. Осуществить контроль за организацией подрядной организацией
строительной площадки, а именно обеспечением ограждения строительной площадки с даты начала выполнения Работ до приемки результата выполненных Работ; размещением на строительных лесах и (или) ограждениях информации с указанием видов и сроков выполнения Работ, наименований Получателя и подрядной организации, ФИО представителей Получателя и подрядной организации, контактных телефонов; возведением на территории строительной площадки временных сооружений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
9. Осуществлять контроль за организацией места временного хранения отходов, осуществлением ежедневной уборки строительной площадки, а по завершении работ осуществлением окончательной уборки строительной площадки от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ Подрядчиком.
10. Осуществлять контроль за привлечением подрядной организацией Работ своими силами и средствами, с привлечением для выполнения Работ исключительно специалистов и рабочей силы, квалификация, опыт, компетенция которых подтверждена действующими удостоверениями, допусками, и квалификация которых позволит обеспечить надлежащее качество и своевременное выполнение Работ.
11. Осуществлять согласование привлечения подрядной организацией субподрядных организаций, путем анализа сведений, предоставляемых подрядной организацией о предмете договора субподряда, наименовании, адресе и иных реквизитах субподрядной организации; наличии допуска саморегулируемой организации на виды работ, подлежащих выполнению субподрядной организацией и (или) лицензии, наличие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации для выполнения соответствующих работ; сведений о квалификации, опыте и компетенции специалистов и рабочих субподрядной организации.
12. Контролировать использование для производства работ оборудования, инструментов и материалов, имеющих соответствующие сертификаты или иные документы, подтверждающие соответствие нормативам и обеспечивающие эффективное проведение работ. Указанные документы должны быть представлены подрядной организацией на русском языке и надлежащим образом заверены. Подрядная организация несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
1.3. Оборот документов и отчетность
1.3.1. Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля:
- Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и Получателем;
- Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;
- Результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядной организации;
- Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
- Журналы работ;
- Результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию;
- Графики производства работ.
1.3.2. Деловая переписка.
Деловая переписка ведется на протяжении осуществления инженерного сопровождение Объекта, сшивается в папки в двух экземплярах:
- один экземпляр передается для хранения Получателю;
- один экземпляр хранится у Исполнителя
1.3.3. Отчетность по строительному контролю.
В течении 5 дней месяца следующего за отчетным Исполнитель представляет Получателю месячный отчет (в 2-х экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде);
По окончании строительства исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в настоящем пункте;
ПОДПИСИ СТОРОН / SIGNATURES OF THE PARTIES
Благотворитель/ Benefactor Получатель/ Recipient Координатор/ Coordinator Исполнитель/ Contractor
________________
________________
______________
Приложение В к Договору № _______________
от _______________/
Рекомендуемое содержание месячного отчета Исполнителя:
Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
1. Раздел начинается с таблицы "Объемы выполненных работ", в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ).
2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчиков в отчетный период:
- Отмечены недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.
- Приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытаний подрядчика;
- В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками графика производства работ
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в календарные графики производства работ.
2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- Рассмотреть причины отставания;
- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения работ;
- Предложить возможные способы устранения отставания.
Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе выполнения работ
- В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу выполнения работ и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения работ; предложены возможные способы устранения этих проблем;
- Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период);
Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках.
- Копии актов проверок, переданных исполнителю Получателем;
- Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Получателем;
- Сведения об исполнении замечаний по актам проверок.
Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте.
- Перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов;
- Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе их выполнения с копиями обосновывающих материалов;
- Сведения об изменениях графиков производства работ.
Раздел 7. Происшествия на Объекте.
Раздел 8. Заключительный
В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям Получателя по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, здесь же должна содержаться декларация, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями Получателя или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны Получателя, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.
Раздел 9. Приложения
1. Протоколы совещаний на объекте;
2. Перечень актов приемки работ
3. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля
4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий
5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных подрядчиками
6. Ведомости объемов выполненных работ
7. Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы строительства)
Вся документация, передаваемая исполнителем Получателю, является собственностью Получателя и будет оставаться в его собственности после окончания работ по договору. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования Получателя.
ПОДПИСИ СТОРОН / SIGNATURES OF THE PARTIES
Благотворитель/ Benefactor Получатель/ Recipient Координатор/ Coordinator Исполнитель/ Contractor
________________
________________
_______________
Приложение № 6
к извещению о проведении
запроса котировок
Расчет начальной (максимальной) цены договора
на оказание услуг по строительному контролю за ходом строительства объекта: «Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории МБОУ "Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева в п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия».
Стоимость строительства объекта по договору –21 133 060,00 (двадцать один миллион сто тридцать три тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек. Сводным сметным расчетом объекта на осуществление строительного контроля предусмотрено 2,14% от стоимости подрядных работ (постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468).
1. Сметная стоимость по сводной смете объекта -21 980 120рублей.
по главам 1-12 в ценах 2 кв 2020 г.
2.Стоимость стройконтроля, согласно сводного сметного расчета - 787,224 (семьсот восемьдесят семь тысяч двести двадцать четыре) руб. 00 копеек.
3. в том числе НДС -20 % 131, 204 тысяч рублей.
Итого: 787,224 тысячи рублей.
Врио Главы администрации
Ики-Бурульского районного
муниципального образования
Республики Калмыкия (ахлачи) А.Т.Владимиров